诉求书关于石家庄市鹿泉区铜冶镇岭底村西美金山湖小镇项目的诉求

绿色心情

　　新京报2021/6/5 15:34:19

　　订阅

　　诉求书

　　关于石家庄市鹿泉区铜冶镇岭底村西美金山湖小镇项目的诉求

　　尊敬的领导您好

　　我叫王启富，电话13983609798。

　　家住重庆市九龙坡区金凤镇凤祥居C区4栋16-7

　　总包单位是重庆金凤建筑集团有限公司承建。

　　劳务公司是重庆品峰劳务公司。

　　开发商是石家庄市西美房地产公司的其下的一家子公司丽豪房地产开发有限公司。

　　2015年1月份我与重庆品峰劳务签定了大清包劳务合同

　　我2015正月初八就到了西美金山湖小镇工地，进工地我就开始买工人睡的床。建筑木板。木方。三级电箱。电缆。电线，钢筋机具等等，一共买了一百四十多万的建筑材料，我在西美金山湖工地垫资了四百万。。2015年开发商拨的进度款按工程进度算下来只付了40%到我们劳务手里，发农民工工资都不够，自己还得掏钱垫上一部分，现在还欠一部分工资，这些垫资大部分都找亲戚朋友借的，都是打工攒下的钱借给我了。而我因为做这个工地而欠下了亲朋好友的情意，都这么多年了一直都还不上借的钱，有些亲朋好友，工人得到家里来要，可我也拿不出钱啊，我也跟他们着了解释

　　我们是2015年3月份开的工。进场没做到一个月，甲方就喊我们停工。说是石家庄大检查。

　　工地不正常后，甲方就通知项目部喊我们晚上干活，一干就是1个多月，后来就可以白天干活了。但还是不能天天干活。做二三天就要休息二三天。只要区国土部门的一来检查就喊我们停工，等检查过后又通知我们开工。检查的人提前就跟甲方打电话通知。其实就是该项目手续不齐。因开发商与地方政府各部门的关系比较好， 就这样我们就做到了2016年8月份就停工了。我们停工后。工人闹工资，在工地呆了近二十天工资还是没得到解决，然后找了石家庄市信访局，然后石家庄市鹿泉区人力资源才到工地来把民工工资做了登记，然后我们多次找过鹿泉区劳动局。又找了石家庄市政府信访局。可是这么多年我们做的劳务费含民工工资至今都没拿到一分钱。2016年9月份开发商项目经理刘务涛叫保安还打伤工人，西美金山湖这个工地的保安全是社会上的混混。把我们住的房子里面的水电全部断完了，天又开始冷了。没有水电怎么生活。后来派保安把我们干出了工地，工地上买的木板木方钢筋机械等等一样东西都不准我们拿走。就连自己的衣服都不准我们拿起走，我们还打了110报了警，警察来了以后也帮他们说话。这就是黑社会，官商勾结，

　　2019年春节过后2月23日西美金山湖小镇就上了中国房地产报的新闻头条，还上了央视1十1新闻头条。2019年2月底左右石家庄市鹿泉区办公室主任。（温主任）和鹿泉区（杨队长）还有个叫（武队长）他们亲自到我们重庆市九龙坡区住建局来找我们。亲口说叫我们赶快去法院起诉。他们说只要官司打赢了鹿泉区政府就把劳务费拿给我们，我至今都有他们的微信和电话。

　　我起诉的（2018）冀0110民初2079号。一百五十万的保证金（2019）冀01民终12775号。三百六十八万多是劳务工程款。（2019）冀0110民初4659号。四十七万多是租赁站的在现场的钢管赔偿款，判决书出来了我就去找过鹿泉区住建局。鹿泉区人力资源部，可是一直都没人理我们，

　　我现在官司判决下来一年多了，至今也没拿到一分钱，。石家庄市鹿泉区法院的执行法官重来没给我联系过，我打电话问执行法官就说帮我问一下，每次都是同样的回答我现在反倒被工人告上了法庭，被租赁站告上了法庭，反而还成了被执行人，我起诉的租赁站的钢管材料款47万多法院判决了，我打赢了官还得叫我交诉讼费8000多元，鹿泉区法院至今都没把诉讼费退给我，这诉讼费我都是去贷款来交的 没办法呀我不交钱法院就不给我判决书，鹿泉区法院至今都没退那8000元的诉讼给我，我感觉全世界的人都在骗我一样，。真是有理说不清啊，不知道该上那里找能帮助我们的执法部门，这么多年我一直在跑这件事情，为了农民工的合法权益。我必须得给这些农民工一个交代，出来打工的都是为了一家人要吃要穿，农民工是最低级的打工人，我曾多次向高法反应了我的事情，但是一直没人管我们这个事，恳请鹿泉区人民法院给予支。持。肯请石家庄市政府及鹿泉区政府帮帮我们。肯请最高人民法院帮帮我们这些农民工，也希望通过媒体报道得到相关部门重视处理 ，

　　此致

　　此

　　本文转自微博：https://m.weibo.cn/status/4651533562282024?sudaref=login.sina.com.cn